您好,欢迎来到中国评估网,国内最权威专业性资讯平台! 评估论坛| 帮助 | 设为首页 | 加入收藏
江苏省国际招标公司就华庄五六期道路治安监控工程招标公告
作者: 文章来源: 浏览次数:2513  时间:2014/1/23 15:15:00 

 江苏省国际招标公司受无锡市公安局滨湖分局华庄派出所的委托,对华庄五六期道路治安监控工程进行公开招标。欢迎具有相关资格的合格投标人前来投标。
一、项目内容
1、工程规模及标段划分:
1.1项目概况:
1.2项目名称:华庄五六期道路治安监控工程;
1.3招标范围:施工图纸范围内的工程施工;
1.4资金来源:已落实;
1.5工期:90日历天(具体开工时间以甲方开工令为准);
1.6项目质量要求:合格;
1.7工程地点:华庄。
二、对投标人的资质要求:
1、投标人资质类别和等级:投标人参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外,还必须同时具备以下条件:
(1)投标人应为中国大陆境内合法注册的独立企业法人;
(2)同时具备建筑智能化工程专业承包三级或建筑智能化工程设计与施工二级资质的法人或其他组织。并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力;
(3)企业安全生产许可证。
2、项目负责人资质等级:小型项目管理师或二级及以上注册建造师(机电安装)和有效的安全生产考核合格证书,并在本单位注册满三个月且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
3、授权委托人和项目负责人应具备与企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》(内附2013年10-12月的缴费清单)由社保机构出具的2013年10-12月的缴费证明;
4、必须提供企业信用管理手册年检合格且在有效期范围内,若在年检期间,则必须提交发证部门盖章的有效证明,提供原件。
5、本工程不接受联合体报名。
三、招标文件发售信息:
标书售价:1000元人民币/份,招标文件售后不退。
四、购买招标文件时间:从2014年01月23日起至2014年01月29日每日8:00-11:30,14:00-17:00 (法定节假日除外)。
五、购买招标文件地点:无锡市滨湖区梁清路550号5楼
六、购买招标文件时请带好企业营业执照、企业安全生产许可证、资质证书、项目负责人证书复印件(需加盖公章),业绩原件、授权委托书原件。
七、投标截止时间和开标时间:2014年2月20日13:30时(北京时间),逾期送达的或未送达至指定地点的投标文件恕不接受。
八、开标地点:江苏省机电设备交易中心5楼开标大厅(南京市西康路7号513室)。
九、银行资料:
户名:江苏省国际招标公司
人民币开户银行及帐号:中信银行南京江苏路支行
7321810182600023404
十、有关本次招标活动的具体问题请联系:
联系人:苏女士
电 话:0510-85810002 13306196670
传 真:0510-85810002
地 址:无锡市滨湖区梁清路550号5楼
联系人:许小姐
电 话:025-83240901
传 真:025-83240901
地 址:南京市西康路7号502室

典型案例
超出诉讼请求的调解协议法……
[案情] 2001年10月,原告某镇文化广播站将改造花灯等工程承揽给被告李某。在承揽施工过程中,李……详细
杨海波等贩卖淫秽物品牟利……
一、基本案情   被告人:杨海波,男,25岁,黑龙江省武常市武常镇人,农民。因涉嫌贩卖淫……详细
丰田诉吉利一审判决书
 原告(日本)丰田自动车株式会社,住所地日本国爱知县丰田市丰田町1番地。   法定代表人……详细

地址:上海市浦东新区浦东大道2000号阳光世界大厦24C 电话:021-58361812 传真:021-58361812-830 E-mail:ca6com@163.com
copyright 2000-2013 in 中国评估 技术支持:上海中迎网络   沪公网安备 31011402001924号